Ces travaux qui ont débuté le 03 mai 2021 et sont exécutés par l'entreprise AN'NDAL Sarl pour un montant de 1 020 268 084 FCFA, Toutes Taxes Comprises, financement: budget-Ministère des Travaux Publics, Ligne Fonds Routier, Exercices 2021 et suivants, dans la région de l'Extrême-Nord, département du Mayo-Tsanaga, affichent un niveau d'avancement de 37,11% contre une consommation des délais de 84,63%. Ce retard observé entre le taux d'avancement et la consommation des délais est lié à la faible mobilisation de l'entreprise sur le site, à la rareté des matériaux et des produits pétroliers.  Pour remédier à ces difficultés et accélérer la cadence des travaux, des ordres de service portant constat de défaillance et d'arrêt des travaux, et valant mise en demeure, ont été respectivement notifiés le  07/10/2021 et le 24/02/2022 à l'entreprise par le Ministre des Travaux Publics. Toutefois la consistance des travaux déjà exécutés à ce jour, porte sur: l’installation de chantier ; les travaux de scarification, le broyage, le malaxage, la remise en forme de la chaussée existante et des accotements ; la réparation des nids de poules avec du béton bitumineux; le rechargement des accotements en grave latéritique et la construction des perrés maçonnés.